安装工程施工合同15篇
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的安装工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
安装工程施工合同1发包方(以下简称甲方)：___
联系人：___ 联系电话：___ 身份证号码：___ 承包方(以下简称乙方)：___
联系人：___ 联系电话：___ 身份证号码：___
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：___
第一条 工程概况
1.1 工程地点 1.2 工程承包方式，双方商定采取乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料承包方式。
1.3 工程期限天。
开工日期 ___年___月___日。
1.4 合同价款：___本合同工程造价为(人民币)元;
金额大写：___ 。
第二条 施工图纸
方提供设计方案及图纸。
第三条 甲方工作
3.1 提供施工期间的水源、电源。
3.2 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3 参与工程质量和施工进度的监督，工程竣工验收。
3.4 负责协调施工队与邻里之间的关系。
第四条 乙方工作
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工范围及质量标准，按期保质完成。
4.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
4.3 保证居室内上、下水管的畅通。
4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，变更项目费用应在该项目施工前一次全额付清。
第六条 工程验收和保修
本工程自验收合格、保洁完毕，保修期为壹年(客户需结清尾款方可质保)。
第七条 工程延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
1. 工程量变化或设计变更;
2. 不可抗力;
3. 甲方同意工期顺延的其它情况。
7.2 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7.3 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题而返工时，工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1 工程款分三期支付：___
第一次于合同签定之日，工人进场开工前甲方向乙方支付合同金额的60%，即 元;
第二次于水电、瓦工完工，木工过半，油漆工进场前，付合同总金额的35%，即 第三次于保洁完，灯具或地板安装或油工找补之前，付总金额的5%，即
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，赔偿对方相应经济损失。
9.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失，由甲方负责。
9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿相应的经济损失。
9.4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理整改。
第十条 几项具体规定
10.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到楼下20米内指定地点，甲方负责支付垃圾清运费用。(此费含在工程价款内)。
10.2 施工期间，甲方将房门钥匙
10.3 在该合同履行期间，乙方承包部分(以报价单所列项目为准)，所发生的相关施工人员安全问题由乙方自行承担。如因甲方要求工人附加劳动所造成的相关施工人员安全问题由甲方承担。
第十一条 附则
11.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。
11.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。
11.3 本合同履行完后自动终止。
第十二条 其他约定条款
本工程施工项目及用料以预算单为准。
甲方(签章)：___ 乙方(签章)：___
年 月 日 年 月 日
安装工程施工合同2甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
安装工程施工合同3同
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守 ……此处隐藏21602个字……收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续;
9.3甲方在收到乙方验收通知后两日内如未参加验收，由乙方自行组织验收，甲方应认可验收结果;
9.4本工程自验收合格双方签字之日起保修期开始，并填写工程保修单。Q
第十条工程款支付方式
10.1双方约定工程款分三次支付：
1、合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的60%;
2、施工完成后(控制面板等与装饰工程冲突有关项目除外)，甲方向乙方支付合同总金额的30%;
3、验收合格收到结算单，甲方即向乙方支付合同余款。
10.2施工完成后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后3日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字。
第十一条违约责任
11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;
11.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
11.4甲方未按期支付工程款或由于甲方原因造成工期延误的，每延误一天向对方支付违约金：延期支付工程款数额的2‰元每天。
11.5乙方未按期完成工程的，每延误一天向对方支付违约金：工程总金额的2‰元每天。
11.6在合同规定的期限届满时，工程质量达不到双方约定的质量标准或甲方正常使用要求的，乙方应当尽快使工程质量达标。
第十二条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第________种方式解决：
12.1向_甲方所在地的_______仲裁委员会申请仲裁;
12.2向___人民法院起诉。
第十三条具体规定
13.1施工垃圾由乙方负责收集堆放在施工现场的垃圾堆放处，施工垃圾的清运出现场由甲方负责;
13.2施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午________点______分至下午_________点_______分。
第十四条附则
14.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
14.2本合同签订后工程不得转包。
14.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
14.4合同履行完后自动终止。
14.5本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
第十五条其它约定条款
1、水泥蓄热层的常规养护由甲方根据乙方的规程负责执行;
2、工程阶段成果在装潢过程中必须被保护(如铺设完管道的地面不允许有任何尖锐物破坏地面)，具体保护工作由甲方按照乙方的要求执行，所需的保护材料由甲方负责(如地面需要用保护板避免尖锐物破坏地面);非乙方人员造成的破坏，由此造成的成品损坏乙方概不负责，如需乙方维修，乙方将收取合理费用;
3、乙方施工人员在施工期间居住在工程地以外，费用由甲方承担。
4、乙方在进行地面施工时，装潢公司需配合停工。
甲方：________签字(盖章)乙方：________签字(盖章)
___年___月___日___年___月___日
安装工程施工合同15发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
